Serviços técnicos profissionais de engenharia consultiva, de natureza predominantemente intelectual, estruturados em…

Documentos do edital

Os documentos exigidos para participar estão no edital e no termo de referência.

• EditalEdital_completo_assinado.pdfBaixar

Itens da licitação

1. 1

   Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados de…

   Ver especificaçãoOcultar especificação

   Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para realização de levantamentos e diagnósticos prediais, elaboração de estudos técnicos, desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo multidisciplinares, modelagem e compatibilização BIM, elaboração de memoriais, especificações, orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro, gerenciamento de riscos, documentação para licenciamentos e demais elementos necessários à futura licitação e execução da obra de reforma da sede do CREMERJ. O item compreende, ainda, a produção de estudos, relatórios, memórias, critérios e minutas técnicas, do Estudo Técnico Preliminar, da Pesquisa de Preços, do Termo de Referência e dos demais documentos da futura contratação, bem como o apoio técnico durante a fase externa da licitação da obra. A contratada deverá entregar todos os projetos, relatórios, memoriais, planilhas, modelos BIM, arquivos editáveis, ARTs, RRTs, protocolos e demais documentos previstos neste Termo de Referência e em seus anexos. Os documentos devem observar as disposições da Lei nº 14.133/2021, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, legislação profissional aplicável, normas dos órgãos licenciadores e demais regulamentos pertinentes. Não integra este item a execução física da obra.

   1 UNIDADE · R$ 264.750,00 un. · R$ 264.750,00

   Quantidade: 1 UNIDADEValor unitário: R$ 264.750,00Total: R$ 264.750,00
2. 2

   Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados…

   Ver especificaçãoOcultar especificação

   Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados destinados a assistir e subsidiar os agentes públicos formalmente designados pelo CREMERJ para a gestão, fiscalização e recebimento da futura obra de reforma. O item compreende a realização de reuniões, visitas e vistorias técnicas, acompanhamento da conformidade da execução com os projetos, memoriais, especificações, normas e cronograma, análise técnica das medições, identificação e acompanhamento das não conformidades, emissão de relatórios e pareceres técnicos, apoio à análise de pleitos e alterações, acompanhamento de testes e verificação da documentação final da obra. Compreende, ainda, o apoio técnico aos procedimentos de recebimento provisório e definitivo, mediante vistorias, elaboração de relatório de pendências, verificação das correções, conferência dos projetos as built, manuais, garantias, laudos, testes, ARTs, RRTs e emissão de parecer técnico conclusivo. A atuação da contratada terá natureza exclusivamente consultiva e de assessoramento técnico. Permanecerão sob responsabilidade dos agentes públicos do CREMERJ a emissão de ordens e determinações à construtora, a aprovação administrativa das medições, a autorização de pagamentos, a decisão sobre alterações contratuais,

   1 UNIDADE · R$ 320.283,98 un. · R$ 320.283,98

   Quantidade: 1 UNIDADEValor unitário: R$ 320.283,98Total: R$ 320.283,98

Editais parecidos abertos

• Serviços técnicos de engenharia consultiva, de natureza predominantemente intelectualR$ 1,29 miServiço · Tribunal Superior do Trabalho · MGAberto
• Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectualR$ 79 milServiço · Municipio de Monte Alto · SPAberto
• Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectualR$ 1,36 miServiço · Conselho Regional de Farmacia do Estado de Minas Gerais · MGAberto
• O objeto da presente contratação de Projeto Executivo para elaboração integrada dos projetos de arquitetura e engenhariaR$ 111 milMinisterio da Gestao e da Inovacao em Servicos Publicos · RJEncerra em 7 dias
• Serviços técnicos especializados de engenharia, de natureza predominantemente intelectual, para a elaboração do projeto…R$ 229 milServiço · Municipio de Santa Lucia · SPAberto
• Realização de vistorias técnicas, emissão de laudo técnico pericial de patologia estrutural (deformação…R$ 15 milServiço · Universidade Federal do Rio de Janeiro · RJEncerra em 2 dias

Informações complementares

Não informado pelo órgão.